T.C.
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI
KARTEPE/KOCAELİ
DOĞRUDAN TEMİN HİZMET ALIM İLANI
MUH.HİZ.DES.EĞT.K.LIĞI 1963-HAM-KAR-027 ALBÜM NUMARALI KIŞLA BANYOSUNA TADİLAT YAPILMASI İŞİ
1. İŞİN NİTELİĞİ
MUH.HİZ.DES.EĞT.K.LIĞI 1963-HAM-KAR-027 ALBÜM NUMARALI KIŞLA BANYOSUNA TADİLAT YAPILMASI İŞİ
2. GENEL
a. MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI 'nca ihtiyaç duyulan ve yukarıda adı ve niteliği belirtilen iş, 4734 Sayılı Kanun'un 22'nci maddesi (d) bendi kapsamında DOĞRUDAN TEMİN yöntemiyle yapılacaktır.
b. Yapılacak olan alım ile ilgili dokümanlar istenildiği taktirde, Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı İhale Komisyonu Başkanlığında bizzat görülebilir ya da talep üzerine tarafınıza mail olarak gönderilebilir.
c. Teklifler; Komisyonumuzdan temin edilecek birim fiyat teklif mektubu formatına, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde KDV HARİÇ TÜRK LİRASI (TL.) bedel yazılarak, 05 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 11:00 ’a kadar, 0 262 373 26 03 Nu.lı belgegeçere (fax) gönderilecek ya da kapalı zarf içinde MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI (KARTEPE/KOCAELİ)'na teslim edilecektir. Belirtilen saatten sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
ç. Doğrudan Temin Onay tebliğini müteakip 7 (yedi) takvim günü içinde sözleşme imzalanacaktır. %6 Kesin teminat alınacaktır.
d. Ödeme, kabul tarihine müteakip hazırlanacak hakedişe göre KOCAELİ Defterdarlığı Muhasebe Md.lüğünce yapılacaktır.
3. TESLİMATA AİT ESASLAR
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 7 (yedi) takvim günü içinde idare tarafından iş yeri teslim edilecek; söz konusu iş, iş yeri teslim tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günü içinde geçici kabule hazır hale getirilecektir.
4. VERGİ, HARÇ VE MASRAFLAR
a. Bahse konu alım uhdesinde kalan firma tarafından; sözleşme imza aşamasında, İhale bedeli üzerinden binde 5,69 Karar Damga Vergisi, binde 9,48 Sözleşme Damga vergisi alındı makbuzu, İhale Komisyonuna Başkanlığına teslim edilecektir.
b. KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, resim, ulaşım, malın tahmil-tahliye, istif ve muayene v.b.) yükleniciye aittir.
5. DÖKÜMANLAR:
a. Sözleşme Tasarısı
b. Haziran 2017 Tarihli, 002 No.lu Şartname
c. İlerleme Yüzdeleri
ç. Metraj Listesi
d. Yapım İşleri Genel Şartnamesi,
e. Mahal Listesi
f. Teklif Mektubu olup, istenildiğinde tarafınıza elektronik posta ile gönderilecektir.
(ALIM HUSUSLARI İRTİBAT PERSONELİ, İkm.Üçvş. İbrahim DURAK 0262 373 24 49)
(TEKNİK HUSUSLAR İRTİBAT PERSONELİ, İs.Ütğm.Mutlu ÇELİK 0262 373 24 94 den 2502)
MUH.HİZ.DES.EĞT.K.LIĞINA BAĞLI “1963-HAM-KAR-027 ALBÜM NUMARALI KIŞLA BANYOSUNA TADİLAT YAPILMASI İŞİNE” AİT SÖZLEŞME
Madde 1 - Sözleşmenin tarafları
1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta…………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………(bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin
a) Adı: MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI
b)Adresi: Sakıp Sabancı Caddesi Nu:134 Kartepe/KOCAELİ
c) Telefon numarası: 0 262 373 26 37 / 2501
ç) Faks numarası: 0 262 373 26 03
d) Elektronik posta adresi: Elektronik posta adresi kullanılmayacaktır.
2.2. Yüklenicinin
a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı: ..........................................................................................
b) T.C. Kimlik No: .............................................................................................................
c) Vergi Kimlik No: ............................................................................................................
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ...............................................................................
d) Telefon numarası: .......................................................................................................
e) Bildirime esas faks numarası: ......................................................................................
f) Bildirime esas elektronik posta adresi: Elektronik posta adresi kullanılmayacaktır.
2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı
3.1. İşin adı: MUH.HİZ.DES.EĞT.K.LIĞINA BAĞLI “1963-HAM-KAR-027 ALBÜM NUMARALI KIŞLA BANYOSUNA TADİLAT YAPILMASI”
3.2. İşin yapılma yeri: General Memduh TAĞMAÇ Kışlası – (Kartepe/KOCAELİ)
3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı: 1 Adet, 1963-HAM-KAR-027 Albüm Numaralı Kışla Banyosuna Tadilat Yapılması İşi.
Madde 4 - Sözleşmenin dili
4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.
Madde 5 - Tanımlar
5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.
Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli
6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen …………………………/……….….…......................................... (rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.
6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.
Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler
7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, malzeme bedeli, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb. giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir. Malın tahmil-tahliye, istif ve muayene ile ilgili tüm giderleri yükleniciye aittir.
Madde 8 - Sözleşmenin ekleri
8.1. 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre hazırlanan doğrudan temin dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre hazırlanan doğrudan temin dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasından çelişki veya farklılıklar olması halinde 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre hazırlanan doğrudan temin dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre hazırlanan doğrudan temin dokümanı arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir.
8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler
8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir
1-Yapım İşleri Genel Şartnamesi
2-Sözleşme,
3-Teknik Şartname,
4-Mahal Listesi,
5-Metraj Cetveli,
6-Uygulama Projesi,
7-İş Kalemleri veya İş Gruplarına Ait İlerleme Yüzdeleri Listesi
8-Diğer Ekler.
8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi
9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (YEDİ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.
9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirecek ve kabul komisyonuna teslim edecektir. Sürenin hesaplanmasında; resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.
Madde 10-Teminata ilişkin hükümler
10.1. Kesin teminat
10.1.1. Yüklenici,…………………………………/……………...................................................... ………………………………………………………(rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir.
10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi ……./…….../.......... tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.
10.2. Ek kesin teminat
10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.
10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.
10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34’üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi
10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler uygulanır.
Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları
11.1. Yüklenicinin hakedişi Kocaeli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünce ödenir.
11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Ancak ödenek durumunun uygun olması halinde bir ay içinde birden fazla hakediş raporu düzenlenebilir. Hazırlanan hakediş raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.
Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2017 yılında %100 ödenek tespit olunmuştur. Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.
11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihzarat olarak gerçekleştirmek zorundadır.
11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkân bulduğu takdirde öder.
11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.
Madde 12 - İş programı
12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemlerini ve iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.
12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 5 gün içinde onaylar.
12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı
13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları
14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
14.2. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.
14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
Madde 15 - Alt yükleniciler
15.1. Alt yüklenici kullanılmayacaktır.
Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar
16.1. Bu maddede 20.1 maddesindeki esaslar geçerlidir.
Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması
17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.
17.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,
a) Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar,
b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.
17.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
18.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar
19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.
19.2. Teknik Şartnameye göre, muayenesi Yapı Denetim Görevlisi tarafından, kabulü; Kabul Komisyonu tarafından yapılacaktır.
19.2.1. Muayene şartları :
19.2.1.1. Yüklenici iş bitiminde gerekli muayenelerin yapılması için idareye dilekçe ile başvuracaktır.
19.2.1.2. Yapılacak işin kabulü Geçici Kabul Komisyon Başkanlığı tarafından teknik şartnameye göre yapılacaktır.
19.2.1.3. Teslim edilip ret edilen malın yerine normal teslim süresi sonuna kadar mal teslimatı yapılacaktır.
19.3. Muayene ile ilgili her türlü masraf yükleniciye aittir.
19.4. Müteahhit getirdiği malın fiziki muayenesinde bizzat bulunabilir veya kanuni vekilini bulundurabilecektir. Hazır bulunduğu halde yazılan raporu imzalamadığı takdirde, keyfiyet rapora yazılacak ve müteahhide tebliğ edilmiş sayılacaktır.
19.5. Yüklenici firma muayene gün ve saatini muayene komisyonundan bizzat kendisi veya kanuni vekili aracılığıyla öğrenecektir. Öğrenmediği takdirde herhangi bir hak iddia etmeyecektir.
19.6. Malın tamamı yüklenici tarafından İdareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz.
19.7. Yüklenici istenilen kalite belgelerini malzemelerin montajlarından önce onaya sunacak ve idarenin onayını takiben montaja başlayacaktır. Onay işlemi sonuçlanmamış malzemelerin montajları yapılmayacaktır. Yüklenici bu durumdan doğabilecek her türlü sonuçtan sorumlu olacaktır.
Madde 20 - Teminat süresi
20.1. Yüklenici firma, yapılan işin tamamının teslim alındığı tarihten (Geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek süre dâhil kesin kabul tarihinden) itibaren, kullandığı tüm malzemeleri için her türlü imalat hatalarına karşı 2 (İKİ) yıl garanti belgesi verecektir. Garanti kapsamındaki malzemede garanti süresi boyunca tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin, garantiyi sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini yüklenici üstlenecektir.
Madde 21 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar
21.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 22 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu
22.1. Alt yüklenici kullanılmayacaktır. Yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Madde 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması
23.1. Yüklenici, 23.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı
Mesleki Özellikleri
1-Şantiye Sorumlusu
İnşaat Teknikeri/Mühendisi
En Az 1 Yıl Deneyimli
23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;
1-(Mesleki ünvan) için TL/Gün İnşaat Teknikeri/Mühendisi 50 ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir.
23.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
23.4. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.
Madde 24 - Sözleşmede değişiklik yapılması
24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:
a) İşin yapılma yeri,
b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.
24.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.
Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi
25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.
25.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin % 1’i oranında ceza alınacaktır. Bu gecikme 10 (on) günden fazla olduğu takdirde sözleşme fesih edilecektir.
25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.
25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.
25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.
Madde 26 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar
26.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 27 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
27.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 28 - Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti
28.1. Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.
Madde 29 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları
29.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
29.2. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini alacaktır.
29.3. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.
Madde 30 - Geçici kabul noksanları
30.1. Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3'üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren endeks üzerinden güncelleştirilmek suretiyle kesilir.
Madde 31 - Anlaşmazlıkların çözümü
31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Kocaeli mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 32 - Hüküm bulunmayan haller
32.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
Madde 33 - Diğer hususlar
33.1. İdare tarafından kaynaklanan gecikmelerden dolayı yükleniciye herhangi bir gecikme cezası uygulanmayacaktır.
Madde 34 - Yürürlük
34.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 35 - Sözleşmenin imzalanması
35.1. Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ……../…..../.......... tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Asıl nüshası idarede alıkonulmuştur. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir.
İŞİN ADI MUH.HİZ.DES.EĞT.K.LIĞI 1963-HAM-KAR-027 ALBÜM NUMARALI KIŞLA BANYOSUNA TADİLAT YAPILMASI İŞİ
MAHAL LİSTESİ
S.NO POZ NO ADI MAHAL
1 18.183 PATLAYICI MADDE KULLANMADAN ÇİMENTO HARÇLI KARGİR VE HOROSAN İNŞAATIN YIKILMASI KIŞLA BANYOSU DUŞYERİ BÖLÜMÜ
2 18.198/12 SERAMİK, FAYANS VB. KAPLAMA SÖKÜLMESİ KIŞLA BANYOSU DUŞYERİ, HOL, WC VE MALZEME YERİ BÖLÜMLERİ
3 Y.26.006/407 (20 X 50 CM) VEYA (25 X 50 CM) VEYA (30 X 45 CM) VEYA (33 X 45 CM) ANMA EBATLARINDA, HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, RENKLİ SERAMİK DUVAR KAROLARI İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE) KIŞLA BANYOSU DUŞYERİ, HOL, WC VE MALZEME YERİ BÖLÜMLERİ
4 Y.26.005/402 (30 X 30 CM) VEYA (33 X 33 CM) ANMA EBATLARINDA, HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, RENKLİ SERAMİK YER KAROLARI İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE) KIŞLA BANYOSU DUŞYERİ, HOL, WC VE MALZEME YERİ BÖLÜMLERİ
5 Y.25.003/07 ESKİ BOYALI YÜZEYLERE ASTAR UYGULANARAK İKİ KAT SU BAZLI YARIMAT BOYA YAPILMASI (İÇ CEPHE) (TAVAN) KIŞLA BANYOSU DUŞYERİ, HOL, WC VE MALZEME YERİ BÖLÜMLERİ
6 ÖBF-1 COMPAKT LAMİNAT İLE BÖLME PANOSU VE KAPI YAPILMASI (24 ADET) KIŞLA BANYOSU DUŞYERİ BÖLÜMÜ
7 ÖBF-2 ÇİFT KUMANDALI DUVARDAN EL VE BAŞ ÇIKIŞLI BANYO BATARYASI KIŞLA BANYOSU DUŞYERİ BÖLÜMÜ
8 089-320 ANKASTRE DUŞ BAŞLIĞI (TSEK BELGELİ) KIŞLA BANYOSU DUŞYERİ BÖLÜMÜ
9 075.107-D DEMONT.ALATURKA WC TAŞI 50X60 CM 1.SINIF PLASTİK SİFONLU KIŞLA BANYOSU WC BÖLÜMÜ
10 075-103 PLASTİK SİFONLU TAKRİBEN 50X60 CM EKSTRA SINIF SIRLI SERAMİKTEN ALATURKA HELA TAŞI KIŞLA BANYOSU WC BÖLÜMÜ
11 071-103 40 X 50 CM VİDALI SIRLI SERAMİK EKSTRA SINIF LAVABOLAR KIŞLA BANYOSU HOL BÖLÜMÜ
12 ÖBF-3 BANYO KÖŞE RAFI İKİ KATLI METAL KIŞLA BANYOSU DUŞYERİ BÖLÜMÜ
13 ÖBF-4 HAVUZ KENARI SÜZGECİ 20 CM ÇİFT GEÇME KIŞLA BANYOSU DUŞYERİ BÖLÜMÜ
14 204-3103 PN 20 POLİPROPİLEN 3/4" Ø25/4,2 MM TEMİZ SU BORULARI KIŞLA BANYOSU DUŞYERİ, HOL, WC VE MALZEME YERİ BÖLÜMLERİ
15 204-3105 PN 20 POLİPROPİLEN 11/4" Ø40/6,7 MM TEMİZ SU BORULARI KIŞLA BANYOSU DUŞYERİ, HOL, WC VE MALZEME YERİ BÖLÜMLERİ
16 204.412 HAFİF-SERT(HPVC-U) PLASTİK PİS SU BORUSU: DIŞÇAP: 70 MM. KIŞLA BANYOSU DUŞYERİ, HOL, WC VE MALZEME YERİ BÖLÜMLERİ
17 739.101 BOŞ BORU DÖŞEMESİ 18 MM KIŞLA BANYOSU DUŞYERİ, HOL, WC VE MALZEME YERİ BÖLÜMLERİ
18 780-109 ETANŞ NORMAL ANAHTAR KIŞLA BANYOSU DUŞYERİ, HOL, WC VE MALZEME YERİ BÖLÜMLERİ
19 780-110 ETANŞ KOMİTATÖR ANAHTAR KIŞLA BANYOSU DUŞYERİ, HOL, WC VE MALZEME YERİ BÖLÜMLERİ
20 ÖBF-5 AKSİYEL VANTİLATÖR KIŞLA BANYOSU DUŞYERİ BÖLÜMÜ
21 791-413 3 X 2.5 MM2 p.18 PVC BORU İÇ.BESLEME HATTI TESİSİ KIŞLA BANYOSU DUŞYERİ BÖLÜMÜ
22 073-201 AYNA TAKRİBEN 40X50 CM KIŞLA BANYOSU HOL VE MALZEME YERİ BÖLÜMÜ
23 074-101 ETAJER SIRLI SERAMİK TAKRİBEN 50X10 CM EKSTRA SINIF KIŞLA BANYOSU HOL BÖLÜMÜ
S.NO. POZ NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTAR BİRİM
1 18.183 PATLAYICI MADDE KULLANMADAN ÇİMENTO HARÇLI KARGİR VE HOROSAN İNŞAATIN YIKILMASI 17,2 M3
2 18.198/12 SERAMİK, FAYANS VB. KAPLAMA SÖKÜLMESİ 240 M2
3 Y.26.006/407 (20 X 50 CM) VEYA (25 X 50 CM) VEYA (30 X 45 CM) VEYA (33 X 45 CM) ANMA EBATLARINDA, HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, RENKLİ SERAMİK DUVAR KAROLARI İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE) 165 M2
4 Y.26.005/402 (30 X 30 CM) VEYA (33 X 33 CM) ANMA EBATLARINDA, HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, RENKLİ SERAMİK YER KAROLARI İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE) 75 M2
5 Y.25.003/07 ESKİ BOYALI YÜZEYLERE ASTAR UYGULANARAK İKİ KAT SU BAZLI YARIMAT BOYA YAPILMASI (İÇ CEPHE) (TAVAN) 75 M2
6 ÖBF-1 COMPAKT LAMİNAT İLE BÖLME PANOSU VE KAPI YAPILMASI (24 ADET) 105 M2
7 ÖBF-2 ÇİFT KUMANDALI DUVARDAN EL VE BAŞ ÇIKIŞLI BANYO BATARYASI 24 AD
8 089-320 ANKASTRE DUŞ BAŞLIĞI (TSEK BELGELİ) 24 AD
9 075.107-D DEMONT.ALATURKA WC TAŞI 50X60 CM 1.SINIF PLASTİK SİFONLU 1 AD
10 075-103 PLASTİK SİFONLU TAKRİBEN 50X60 CM EKSTRA SINIF SIRLI SERAMİKTEN ALATURKA HELA TAŞI 1 AD
11 071-103 40 X 50 CM VİDALI SIRLI SERAMİK EKSTRA SINIF LAVABOLAR 1 AD
12 ÖBF-3 BANYO KÖŞE RAFI İKİ KATLI METAL 24 AD
13 ÖBF-4 HAVUZ KENARI SÜZGECİ 20 CM ÇİFT GEÇME 28 M
14 204-3103 PN 20 POLİPROPİLEN 3/4" Ø25/4,2 MM TEMİZ SU BORULARI 50 M
15 204-3105 PN 20 POLİPROPİLEN 11/4" Ø40/6,7 MM TEMİZ SU BORULARI 110 M
16 204.412 HAFİF-SERT(HPVC-U) PLASTİK PİS SU BORUSU: DIŞÇAP: 70 MM. 50 M
17 739.101 BOŞ BORU DÖŞEMESİ 18 MM 100 M
18 780-109 ETANŞ NORMAL ANAHTAR 3 AD
19 780-110 ETANŞ KOMİTATÖR ANAHTAR 2 AD
20 ÖBF-5 AKSİYEL VANTİLATÖR 2 AD
21 791-413 3X2.5 MM2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH) 45 M
22 073-201 AYNA TAKRİBEN 40X50 CM 2 AD
23 074-101 ETAJER SIRLI SERAMİK TAKRİBEN 50X10 CM EKSTRA SINIF 2 AD
T.C.
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
MUHAREBE HİZMET DESTEK EĞİTİM KOMUTANLIĞI
KARTEPE/KOCAELİ
" MUH.HİZ.DES.EĞT.K.LIĞI 1963-HAM-KAR-027 ALBÜM NUMARALI KIŞLA BANYOSUNA TADİLAT YAPILMASI İŞİ " İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME
ŞARTNAME NO: TARİH:
002 HAZİRAN 2017
1)Bu teknik şartname yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
2)Bu teknik şartnamede;
Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı’nın yazılı izni alınmadan değişiklik Yapılamaz.
" MUH.HİZ.DES.EĞT.K.LIĞI 1963-HAM-KAR-027 ALBÜM NUMARALI KIŞLA BANYOSUNA TADİLAT YAPILMASI İŞİ " İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME
İÇİNDEKİLER
" MUH.HİZ.DES.EĞT.K.LIĞI 1963-HAM-KAR-027 ALBÜM NUMARALI KIŞLA BANYOSUNA TADİLAT YAPILMASI İŞİ " İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME
< >Bu teknik şartname, 1963-HAM-KAR-027 Albüm Numaralı Kışla Banyosuna Tadilat Yapılması İşinin teknik özelliklerini, kontrol ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.
GENEL HUSUSLAR
GENEL İSTEKLER
Bu şartname muhteviyatı malzemeler, imalatçı firmanın orijinal ürünü, yeni, hiç kullanılmamış ve hasarsız olacaktır.
Tüm imalat, yıkma, sökme, nakliye, düşey ve yatay taşımalar, bu işlerin yapılabilmesi için gerekli alet, edevat, iş makinesi ve iş gücünün temini yüklenici firmaya ait olacaktır.
Kullanılacak tüm malzemelerin rengi (boya dâhil), sınıfı ve cinsi idarenin belirleyeceği şekilde olacaktır.
İşin yapılması esnasında kullanılacak tüm malzemeler (aksi belirtilmediği takdirde) 1’inci sınıf ve ISO 9001 (yurtiçi üretim için TS-EN-ISO 9001 veya 9002) kalite güvence ve TSE belgeli olacaktır.
Çalıştırılacak işçilerin her türlü emniyeti yüklenici tarafından alınacaktır. Doğacak bütün kazalardan yüklenici firma sorumludur. İnşaat süresince yapılan faaliyetlerden dolayı verilecek her türlü hasar, yüklenici tarafından karşılanacaktır. İnşaat faaliyetlerinin yapılacağı bölgeye getirilecek her türlü malzeme ve insan sevkiyatı yüklenici tarafından yapılacaktır. Malzeme, takım taşınması ve kurulumu esnasında ve uygulama sırasında çevreye verilecek tüm zararlar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
Askeri bölgelerin sınırları içinde ve/veya çevresinde çalıştıracağı personel için, ilgili komutanlığın isteyebileceği tüm kimlik, izin vb. belgeleri personelin üzerinde veya personele refakat eden kişilerde hazır bulundurulacak; personelin kılık, kıyafet, davranış, olmayan kimlik ve izin vb. nedenlerden ötürü bölgelere alınmamaları durumunda sorumluluğu yüklenici kabul edecek ve iş kaybından dolayı oluşan maddi veya manevi zararlardan ötürü idareyi sorumlu tutmayacaktır. Yüklenici, personelin çalışma sahasını yalnız başlarına terk etmelerine göz yummayacak, sürekli olarak personelini kontrol altında tutacaktır.
Yüklenici firma, kullanacağı tüm malzemelerin ölçülerini iş yerinde kontrol edecektir, bütün ölçüleri yerinde alıp imalatları bu ölçülere göre yapacak, imalatların metrajlarını yerinde kontrol edip, yerinde alınan bu metrajlara göre hak edişini oluşturacaktır. İmalat esnasında metraj artışı ya da azalması durumları oluştuğu takdirde, karşılıklı onay alınarak, metrajında kalmak üzere imalat değişikliği yapılabilir, artan imalatta ise idare, metrajı dengelemek için başka bir imalattan vazgeçebilir.
İdare imalatlarda gerekli gördüğü koşullarda gerekli değişiklikleri yapabilir. Bunun için yüklenici önceden bilgilendirilecektir. Yüklenici, imalatların hiçbirine idarenin izni olmadan başlamayacaktır.
Şartnamede tanımlanmasa dahi tüm imalatlar, o imalatı ilgilendiren genel şartnamelere uygun ve tekniğine göre yapılacaktır.
Çalışma yapılan bina çevresi tamamen emniyet bandı ile çevrilecek, her yönden görülebilecek şekilde uyarı levhaları konacaktır.
İMALAT POZLARI ve BANYO TADİLATINDA YAPILACAK İŞLER
İMALAT POZLARI
Poz No 18.183
Tanımı PATLAYICI MADDE KULLANMADAN ÇİMENTO HARÇLI KARGİR VE HOROSAN İNŞAATIN YIKILMASI
Tarifi Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın patlayıcı madde kullanılmadan yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, duvar yıkılması işidir.
Uygulama yeri: General Memduh Tağmaç Kışlası 1963-HAM-KAR-027 Albüm Numaralı Kışla Hamamı ve Çamaşırhanesi Binası (Kartepe/KOCAELİ)
Poz No 18.198/12
Tanımı SERAMİK, FAYANS VB. KAPLAMA SÖKÜLMESİ
Tarifi Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi işidir.
Uygulama yeri: General Memduh Tağmaç Kışlası 1963-HAM-KAR-027 Albüm Numaralı Kışla Hamamı ve Çamaşırhanesi Binası (Kartepe/KOCAELİ)
Poz No Y.26.006/407
Tanımı (20 X 50 CM) VEYA (25 X 50 CM) VEYA (30 X 45 CM) VEYA (33 X 45 CM) ANMA EBATLARINDA, HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, RENKLİ SERAMİK DUVAR KAROLARI İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DUVAR KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE)
Tarifi Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (33 x 45 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli seramik duvar karosunun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil yapılan iştir.
Uygulama yeri: General Memduh Tağmaç Kışlası 1963-HAM-KAR-027 Albüm Numaralı Kışla Hamamı ve Çamaşırhanesi Binası (Kartepe/KOCAELİ)
Poz No Y.26.005/402
Tanımı (30 X 30 CM) VEYA (33 X 33 CM) ANMA EBATLARINDA, HER TÜRLÜ DESEN VE YÜZEY ÖZELLİĞİNDE, I.KALİTE, RENKLİ SERAMİK YER KAROLARI İLE 3 MM DERZ ARALIKLI DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (KARO YAPIŞTIRICISI İLE)
Tarifi Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli seramik duvar karosunun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil yapılan iştir.
Uygulama yeri: General Memduh Tağmaç Kışlası 1963-HAM-KAR-027 Albüm Numaralı Kışla Hamamı ve Çamaşırhanesi Binası (Kartepe/KOCAELİ)
Poz No Y.25.003/07
Tanımı ESKİ BOYALI YÜZEYLERE ASTAR UYGULANARAK İKİ KAT SU BAZLI YARIMAT BOYA YAPILMASI (İÇ CEPHE) (TAVAN)
Tarifi Eski boyalı yüzeylerin tel fırça, zımpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli alçı tamirinin yapılması, zımparalanması, 0,0150 kg su bazlı astar sürülmesi, istenen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı yarımat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri dahil boya yapım işidir.
Uygulama yeri: General Memduh Tağmaç Kışlası 1963-HAM-KAR-027 Albüm Numaralı Kışla Hamamı ve Çamaşırhanesi Binası (Kartepe/KOCAELİ)
Poz No ÖBF-1
Tanımı COMPACT LAMİNAT İLE BÖLME PANOSU VE KAPI YAPILMASI
Tarifi Emprenye selülözik esaslı fiber levha tabakalarının imalatı esnasında tüm katmanları ile birlikte ısı ve yüksek basınç altında preslenmesi ile elde edilen, suya, rutubete, korozyona ve darbelere dayanıklı 13 mm. kalınlıktaki masif levhaların atölyelerde proje ve detaylarına göre seçilen ölçü ve renklerde hazırlanması, gerekli kenarların yuvarlatılması, birleşim yerlerinde silikon kullanılması, hazır hale getirilen compact laminat levhaların montaja hazır hale getirilmesi, aksesuar montajının yapılması, yerine takılıp, alıştırılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, yatay ve düşey taşımalar, yükleme-boşaltma, alet edevat giderleri, nakliye, müteahhit karı ve genel giderler dahil banyo kabinleri yapılması işidir.
Uygulama yeri: General Memduh Tağmaç Kışlası 1963-HAM-KAR-027 Albüm Numaralı Kışla Hamamı ve Çamaşırhanesi Binası (Kartepe/KOCAELİ)
Poz No ÖBF-2
Tanımı ÇİFT KUMANDALI DUVARDAN ÇIKIŞLI EL VE BAŞ BANYO BATARYASI
Tarifi Gövde dahil pirinç parçalar döküm, sıcak dövme veya hadde mamulün çubuktan talaş kaldırılarak işlemek suretiyle yapılmış ürünler TS EN 1980, TS EN 12164, TS EN 12165 standartlarına uygun hammaddeden üretilmiş, TS EN 248 yüzey standart gerekliliklerine uygun, fonksiyonel ve boyutsal olarak TS EN 200, TS EN 274, TS EN 817, TS 3143 ürün standartlarına uygun olarak üretilmiş, çift kumandalı bataryalar TS 200’e uygun olarak imal edilmiş, çift kumandalı ürünlerde kullanılan lastik klapeli standart salmastra grubunun mil, gövde vb. parçaları TS EN 12164 standardına uygun hammaddeden talaş kaldırmak suretiyle işlenmiş olacaktır.
Uygulama yeri: General Memduh Tağmaç Kışlası 1963-HAM-KAR-027 Albüm Numaralı Kışla Hamamı ve Çamaşırhanesi Binası (Kartepe/KOCAELİ)
Poz No 089-320
Tanımı ANKASTRE DUŞ BAŞLIĞI (TSEK BELGELİ)
Tarifi Döküm üzeri krom kaplamalı, sıva altı ankastre boruya takılabilen, vidalı, darbelere dayanıklı, süzgeçli duş başının işyerinde temini ve yerine montaj işidir.
Uygulama yeri: General Memduh Tağmaç Kışlası 1963-HAM-KAR-027 Albüm Numaralı Kışla Hamamı ve Çamaşırhanesi Binası (Kartepe/KOCAELİ)
Poz No 075.107-D
Tanımı DEMONT.ALATURKA WC TAŞI 50X60 CM 1.SINIF PLASTİK SİFONLU
Tarifi 50x60 cm 1.sınıf plastik sifonlu alaturka wc taşının sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay veya düşey taşıma, boşaltma işidir.
Uygulama yeri: General Memduh Tağmaç Kışlası 1963-HAM-KAR-027 Albüm Numaralı Kışla Hamamı ve Çamaşırhanesi Binası (Kartepe/KOCAELİ)
Poz No 075-103
Tanımı PLASTİK SİFONLU TAKRİBEN 50X60 CM EKSTRA SINIF SIRLI SERAMİKTEN ALATURKA HELA TAŞI
Tarifi Beyaz renkte dört köşeli hela taşı; TS-326/2 ye uygun 6 cm koku fermetürlü çapı 100 mm lik pik sifonu ve pik çanağı veya 100 mm PVC den yekpare yapılmış 80 derece sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 6 cm koku fermetürlü alaturka hela sifonu ile birlikte temini ve yerine montajı: (TS 799’a ) uygun ve kalite belgeli olacaktır.
Uygulama yeri: General Memduh Tağmaç Kışlası 1963-HAM-KAR-027 Albüm Numaralı Kışla Hamamı ve Çamaşırhanesi Binası (Kartepe/KOCAELİ)
Poz No 071-103
Tanımı 40 X 50 CM VİDALI SIRLI SERAMİK EKSTRA SINIF LAVABOLAR
Tarifi Belirtilen cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, lavabonun montaj elemanları ile birlikte, iş yerinde temini yerine montajı yapılacaktır.
Uygulama yeri: General Memduh Tağmaç Kışlası 1963-HAM-KAR-027 Albüm Numaralı Kışla Hamamı ve Çamaşırhanesi Binası (Kartepe/KOCAELİ)
Poz No ÖBF-3
Tanımı BANYO KÖŞE RAFI İKİ KATLI METAL
Tarifi Projede belirtildiği şekle sahip iki katlı 1.sınıf dayanıklı metal malzemeden imal edilmiş ve paslanmaz yapıda, asgari genişlik derinlik ve yüksekliği 25 cm, bağlantı parçaları ile birlikte temini ve yerine montajı yapılacaktır.
Uygulama yeri: General Memduh Tağmaç Kışlası 1963-HAM-KAR-027 Albüm Numaralı Kışla Hamamı ve Çamaşırhanesi Binası (Kartepe/KOCAELİ)
Poz No ÖBF-4
Tanımı HAVUZ KENARI SÜZGECİ 20 CM ÇİFT GEÇME
Tarifi 20 cm genişlikte, çift geçmeli, paslanma korozyon ve basınca dayanıklı, kaydırmaz, kaliteli plastik veya kompozit yapılı havuz kenarı süzgeç temini, bu süzgece uygun kanalın projede belirtildiği şekilde yapımı ve montajı işidir.
Uygulama yeri: General Memduh Tağmaç Kışlası 1963-HAM-KAR-027 Albüm Numaralı Kışla Hamamı ve Çamaşırhanesi Binası (Kartepe/KOCAELİ)
Poz No 204-3103
Tanımı PN 20 POLİPROPİLEN 3/4" Ø25/4,2 MM TEMİZ SU BORULARI
Tarifi TS EN İSO 15874-2/Y uygun polipropilen (PPRC) tip; 3ten mamul ve sağlık bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların iş yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinesi ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 derece sıcaklıkla sıkılarak kaynak edilmesi (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil).
Uygulama yeri: General Memduh Tağmaç Kışlası 1963-HAM-KAR-027 Albüm Numaralı Kışla Hamamı ve Çamaşırhanesi Binası (Kartepe/KOCAELİ)
Poz No 204-3105
Tanımı PN 20 POLİPROPİLEN 3/4" Ø25/4,2 MM TEMİZ SU BORULARI
Tarifi TS EN İSO 15874-2/Y uygun polipropilen (PPRC) tip; 3ten mamul ve sağlık bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların iş yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinesi ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 derece sıcaklıkla sıkılarak kaynak edilmesi (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dahil).
Uygulama yeri: General Memduh Tağmaç Kışlası 1963-HAM-KAR-027 Albüm Numaralı Kışla Hamamı ve Çamaşırhanesi Binası (Kartepe/KOCAELİ)
Poz No 204.412
Tanımı HAFİF-SERT(HPVC-U) PLASTİK PİS SU BORUSU: DIŞÇAP: 70 MM.
Tarifi Hafif sert polivinilklorürden (HPVC-U) plastik su boruları çap 70 mm et kalınlığı 3,2 mm olacaktır.
Uygulama yeri: General Memduh Tağmaç Kışlası 1963-HAM-KAR-027 Albüm Numaralı Kışla Hamamı ve Çamaşırhanesi Binası (Kartepe/KOCAELİ)
Poz No 739.101
Tanımı BOŞ BORU DÖŞEMESİ 18 MM
Tarifi Betonarme tavanda ve duvarlarda 18 mm PVC boş boru temini, döşemesi, boru içerisine kılavuz teli çekilip bırakılması, her nevi malzeme ve işçilik dahil boş boru döşemesi işidir.
Uygulama yeri: General Memduh Tağmaç Kışlası 1963-HAM-KAR-027 Albüm Numaralı Kışla Hamamı ve Çamaşırhanesi Binası (Kartepe/KOCAELİ)
Poz No 780-109
Tanımı ETANŞ NORMAL ANAHTAR
Tarifi En az 6 Ampere dayanabilecek kontakları ve vida uçları bulunan, yanmayan malzemeden gövdeli ve kapaklı, sıva altı, anahtarın yapılış şekli ve kullanılan malzeme neme ve hava etkilerine karşı dayanıklı TSE’ye uygun kablo girişleri lastik contalı ağızlıklı normal anahtar temini, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine montajı işidir.
Uygulama yeri: General Memduh Tağmaç Kışlası 1963-HAM-KAR-027 Albüm Numaralı Kışla Hamamı ve Çamaşırhanesi Binası (Kartepe/KOCAELİ)
Poz No 780-110
Tanımı ETANŞ KOMİTATÖR ANAHTAR
Tarifi En az 6 Ampere dayanabilecek kontakları ve vida uçları bulunan, yanmayan malzemeden gövdeli ve kapaklı, sıva altı, anahtarın yapılış şekli ve kullanılan malzeme neme ve hava etkilerine karşı dayanıklı TSE’ye uygun kablo girişleri lastik contalı ağızlıklı komitatör anahtar temini, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine montajı işidir.
Uygulama yeri: General Memduh Tağmaç Kışlası 1963-HAM-KAR-027 Albüm Numaralı Kışla Hamamı ve Çamaşırhanesi Binası (Kartepe/KOCAELİ)
Poz No ÖBF-5
Tanımı AKSİYEL VANTİLATÖR
Tarifi Korozyona dayanıklı ve paslanmaz yapıda, 230V / 50Hz, 40-60 Watt gücünde düşük ses seviyeli motor ve kapaklı olarak asgari 40 cm çapında olacaktır. 400-600 m3/h debisinde olacaktır. Her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine montajı işidir.
Uygulama yeri: General Memduh Tağmaç Kışlası 1963-HAM-KAR-027 Albüm Numaralı Kışla Hamamı ve Çamaşırhanesi Binası (Kartepe/KOCAELİ)
Poz No 791-413
Tanımı 3X2.5 MM2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH)
Tarifi Bina içinde; sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında ise kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun iş yerinde temini, geçit ve güvenlik boruları her nevi malzeme kroşe ve işçilik dahil kablo döşemesi işidir.
Uygulama yeri: General Memduh Tağmaç Kışlası 1963-HAM-KAR-027 Albüm Numaralı Kışla Hamamı ve Çamaşırhanesi Binası (Kartepe/KOCAELİ)
Poz No 073-201
Tanımı AYNA TAKRİBEN 40X50 CM
Tarifi Cam kalınlığı 5 mm, ayna kenarı rodajlı, ayna üzerinde şeritler olduğunda, şeritler bizoteli olacaktır. Duvara bağlantı vidaları pirinç malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamalı veya paslanmaz çelikten olacaktır. Ayna duvar askısı vida ve dübeller ile duvarda yerine montajı. Aynalar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş olacaktır.
Uygulama yeri: General Memduh Tağmaç Kışlası 1963-HAM-KAR-027 Albüm Numaralı Kışla Hamamı ve Çamaşırhanesi Binası (Kartepe/KOCAELİ)
Poz No 074-101
Tanımı ETAJER SIRLI SERAMİK TAKRİBEN 50X10 CM EKSTRA SINIF
Tarifi Kendinden konsollu 50x10 cm ölçülerde beyaz renkten etajeri; özel takoz veya dübelle ve pirinç tutturma vidaları ile birlikte işyerinde temini ve yerine montajı işidir.
Uygulama yeri: General Memduh Tağmaç Kışlası 1963-HAM-KAR-027 Albüm Numaralı Kışla Hamamı ve Çamaşırhanesi Binası (Kartepe/KOCAELİ)
2.2.2 BANYO TADİLATINDA YAPILACAK İŞLER
Banyoda çalışmaların yapılacağı yerler; duşyeri, hol, wc ve malzeme yerini kapsamaktadır. Duşyerinde bulunan tüm bölme duvarlar yıkılacaktır.
Çalışma alanlarının tümünde kırma, yıkma, sökme vb. işler sonucunda ortaya çıkan moloz vb. kullanılamaz inşaat malzemelerinin çalışma sahasından nakliyesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Batarya, duş başlıkları, süzgeç, demir tesisat boruları, duş perdeleri, lavabo vb. malzemeler ise idareye teslim edilecektir.
Çalışma yapılacak tüm alanların temiz ve pis su boruları (sıhhi tesisatı) yenilenecektir.
Duşyeri, hol, wc ve malzeme yeri bölümlerinin tamamında fayans ve seramiklerin sökülmesi işlemi yapılacaktır. Bu bölümlerde tavan hariç komple yeni seramik döşemesi yapılmadan önce; söküm sonrası yüzeylerde oluşan boşluklar, pürüzler, kolayca kalkabilen sıvalar temizlenecek, lüzum görülen yerlere kaba sıva ile veya yapıştırma harcı ile dolgu yapılarak sağlam ve düz yüzey elde edilecektir. Seramiklerin arasındaki derz boşluğu her bölgede eşit kalınlığa sahip olacak ve doldurulacak derz dolgusu hiç boşluk kalmayacak şekilde tanzim edilecektir. Döşenecek seramiklerin boyut, renk ve deseni idare tarafından belirlenecektir. Zemine döşenen seramiklerde su akıntısı giderin olduğu bölgelere doğru kusursuz bir şekilde olacak ve buna göre eğim verilecektir.
Duşyeri, hol, wc ve malzeme yeri bölümlerinin tavan kısımları kazınarak komple tavanlar beyaz tavan boyası ile boyanacaktır.
Duşyerine 13 mm kalınlığında suya, rutubete, korozyona ve darbelere karşı dayanıklı compact laminat malzeme kullanılarak projede belirtildiği şekilde 24 adet duş kabini imalatı ve yerinde montajı yapılacaktır. Duş kabinlerinin desen ve renkleri idare tarafından belirlenecektir. Duş kabinlerinin kapılarının altında 15 cm boşluk bırakılacaktır. Kabinlerin yerden yüksekliği 200 cm olacaktır. Kapılar içeriden kilitlenebilir sabit kilit mekanizmalı olacaktır. Kilit mekanizmasında kabinin dolu veya boş olduğunu gösteren iki renkli ibare yer almalıdır. Kapıların açılış yönleri mevcut yapıya en uygun şekilde belirlenecektir. Karşılıklı kapılar birbirine mümkün olduğunca engel teşkil etmemelidir. Tüm kapıların kenarlarındaki sabit kısımlara dışarıdan askılık montajı yapılacaktır. Ayrıca duşyerinde, projede belirtilen bölgeye de askılık montajı yapılacaktır.
Duşyerine duvardan çıkışlı 24 adet çift su girişine sahip batarya montajı yapılacaktır. Batarya el ve başa su vermek suretiyle çift çıkışlı olacaktır. Baş su çıkışından PPRC boru kullanılarak seramik altından ankastre duş başlığına kadar tesisatı yapılacaktır. Bataryalar sıcak ve soğuk girişli, standart döndürmeli tipte olacaktır. Ankastre duş başlığının bağlantısı direkt PPRC boruya yapılacaktır. Ankastre duş başlığının yerden yüksekliği 200 cm ve sabit olacak şekilde duvara monte edilecektir.
Duş kabinlerinin kapı altlarına denk gelen kısımlarına 20 cm genişliğindeki havuz kenar süzgecin montajı için, zemin seramik döşemesi yapılırken süzgece uygun kanal oluşturulacak ve bu süzgeç kanala monte edilecektir. Yapılacak olan kanalın eğimi su akıntısında sorun yaratmayacak, birikme oluşmayacak ve kolay temizlenebilir şekilde yapılacaktır. Sonradan monte edilen süzgeçler çıkartılıp takılabilmeye uygun olacaktır.
Kabinlerin tümüne iki katlı metal raf montajı yapılacaktır. İki raf arası yükseklik asgari 25 cm olmalıdır. Bu raflar darbelere ve paslanmaya karşı dayanıklı olacaktır. Raflar sadece duvara monte edilecektir. Compact laminat malzemeye sabitleme yapılmayacaktır.
Wc’de bulunan alaturka tuvalet taşı, sifon ve pis su gideri komple sökülerek yenileriyle değiştirilecektir.
Holde bulunan mevcut lavabo ve ayna sökülerek yenisiyle değiştirilecek ve ayna altına bir adet etajer montajı yapılacaktır. Ayrıca malzeme yeri odasına da bir adet ayna takılacaktır.
Tüm çalışma alanlarında mevcut durumda bulunan sıva üstü kablo kanalları sökülecektir. Sıva altı boru döşemesi yapılarak iletkenler kılavuz yardımıyla boru içine alınacaktır.
Banyoda mevcut durumda bulunan sıva üstü anahtarlar, sıva altı olan yenileriyle değiştirilecektir.
Aydınlatma armatürlerinde bulunan lambalar tek tip hale getirilecektir.
Duşyerinde projede belirtilen yerlere, duvar vantilatör sığacak kadar kırılarak 2 adet aksiyel vantilatör montajı yapılacaktır. Vantilatörlerin asgari çapı 40 cm olacaktır. Montaj sonrası vantilatörler çalışma esnasında sarsıntı yapmamalıdır. Vantilatörler için sıva altı besleme tesisatı çekilecektir.
KONTROL VE MUAYENE METODLARI
Muayeneler, Kamu İhale Kurumu’nca yayınlanan (19.12.2002 tarih ve 24968 sayılı Resmi Gazete) Yapım İşleri Muayene ve Kontrol Yönetmeliği ile Türk Silahlı Kuvvetleri Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul Yönergesi’ne(MSY 331–1/(A)) uygun yapılacaktır.
Yüklenici, kullanacağı malzemelerin şartnamedeki 2.4 maddesinde istenilen özellikleri/şartları sağladığını gösteren belgelerini idareye vermek suretiyle ispat edecektir.
Kalite kontrol ve muayene yüklenici firmaya aittir.
Kalite kontrol ve muayene sırasında lüzumlu her türlü personel, malzeme, test cihazları yüklenici firma tarafından temin edilecektir.
Muayene esnasında tasarım veya imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.
Kontrol ve muayene ile ilgili diğer hususlar sözleşmede belirtildiği gibi olacaktır.
İmalatlar teknik şartnamede eksik tanımlanmış olsa dahi, yüklenici imalatları standartlara ve tekniğine uygun yapmakla yükümlüdür.
AMBALAJLAMA ve ETİKETLEME
Yüklenici firma tarafından temin edilecek ihale konusu malzemeler nakliye ve montaj esnasında dış etkenlerden korunacak şekilde orijinal şekliyle ambalajlanmış olacaktır.
Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.
GARANTİ SÜRESİ
Yapılan işin tamamının teslim alındığı tarihten (Geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek süre dâhil kesin kabul tarihinden) itibaren, yüklenici firma tarafından kullandığı tüm tesisat malzemeleri için her türlü imalat hatalarına karşı 2 (iki) yıllık garanti belgesi verilecektir. Garanti kapsamındaki malzemede garanti süresi boyunca tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin, garantiyi sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini yüklenici üstlenecektir.
Garanti süresince her türlü tasarım, imalat ve/veya işçilik hata/eksiklikleri yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi ile değiştirilecektir. Garanti süresi içerisinde gerektiğinde yüklenici firma bakım yapacaktır.
Garanti süresi ve şartları ile ilgili diğer hususlar idari şartnamede belirtilmiştir.
| Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
|---|