K.EREĞLİ DZ.İK.DST.K MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
PATATES, KURU SOĞAN, LİMON alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası | : | 2014/4867 |
| 1-İdarenin | ||
| a) Adresi | : | EREGLI IKMAL DESTEK KOMUTANLIGI 67300 EREĞLİ/ZONGULDAK |
| b) Telefon ve faks numarası | : | 3723150800 - 3723150837 |
| c) Elektronik Posta Adresi | : | akkan.a5681@dzkk.tsk.tr |
| ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu malın
| a) Niteliği, türü ve miktarı | : | - Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| b) Teslim yeri | : | Ereğli İkmal Destek Komutanlığı Tevzi Ambarına DAHİLİ 2174 |
| c) Teslim tarihi | : | Patates Kuru Soğan Ve Limona Ait Teslim Programı 1.KISIM 1 KALEM PATATES ALIMI S.NO MALZEME MALZEMEYİ GETİRECEĞİ TARİH ARALIĞI MİKTAR (KG) 1 PATATES 01 Mart 2014 - 28 Şubat 2015 32.000 Kg. 2.KISIM 1 KALEM KURU SOĞAN ALIMI S.NO MALZEME MALZEMEYİ GETİRECEĞİ TARİH ARALIĞI MİKTAR (KG) 1 KURU SOĞAN 01 Mart 2014 - 28 Şubat 2015 15.000 Kg. 3.KISIM 1 KALEM LİMON ALIMI S.NO MALZEME MALZEMEYİ GETİRECEĞİ TARİH ARALIĞI MİKTAR (AD) 1 LİMON 01 Mart 2014 - 28 Şubat 2015 36.000 Ad. a) Sözleşmenin imzalanmasını (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapılmasını) müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecek / işe başlanacaktır. b) Malın/Malların sözleşme süresi; 01 MART 2014 (dahil)- 28 ŞUBAT 2015 (dahil) tarihleri arasında idarece talep edilen miktar kadar partiler halinde teslim edilecektir. Acil durumlarda Patates, Kuru Soğan ve Limon miktarlarında veya teslim yerinde değişikliğe gidilmesi gerekirse yükleniciye durum, en az 1 (bir) gün önceden yükleniciye önce telefon ile müteakiben belgegeçer (faks) ile bildirilecektir. c) Yürürlükteki Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe ve TSK. Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi gereğince taahhüt konusu işin tamamlanmış olması koşuluyla müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilir. Kısmi kabul yapıldığında kısmi kabulü yapılan bölümün bedeli ödenir. Ancak kabul edilmeyen bölüm için sözleşmenin feshedilmesi gerektiğinde sözleşmedeki kati teminatın tamamı hazineye irad kaydedilir. ç) Malların zamanında teslim alınmasından, muayene muhtıralarının zamanında tanzim ve muayene komisyonlarına zamanında intikal ettirilmesinden ve zamanında depoya teslim edilmeyen malzeme için gerekli yasal işlemlerin başlatılmasından Ereğli İkmal Destek Komutanlığı Sözleşme Yönetim Kısım Amiri, Stok Mal Saymanı ile birlikte müştereken sorumludur. d) Yüklenici, teslim günü ne kadar malzeme getireceğine ilişkin bizzat kendisi veya kanuni vekili vasıtasıyla Sözleşme Yönetim Kısım Amirliğinden (tel: 3723150800 dahili 2183) teyit alabilir. Tebligatta belirtilen miktarlardan fazla/eksik getirilen malı alıp almamakta idare serbest ve yetkilidir. e) Yüklenici, tebligatta istenilen cins ve miktardaki yiyecek maddesini tebligatta belirtilen günde en geç saat 12.00’ye (oniki) kadar (08.30 ile 12.00 saatleri arasında olmak üzere) Ereğli İkmal Destek Komutanlığı Tevzi Ambarına teslim ederek muayeneye arz etmiş olacaktır. Gecikme ile yapılacak teslimatlarda cezalı teslim süresi azami 1,5 (BİR BUÇUK) saat, yani saat 15.00 (ONBEŞ)’e kadardır. Saat 15.00 (ONBEŞ)’den sonra getirilen mal kabul edilmeyecektir. YÜKLENİCİ O GÜN HİÇ MAL GETİRMEMİŞ SAYILACAKTIR. f) Yüklenici kendisine tebligat yapılan günde hiç mal getirmez ise, veya getirilen mal tebligat miktarından % 10 dan fazla/eksik olması nedeniyle idare tarafından getirilen mal teslim alınmaz ise veya normal ve cezalı teslim süresinde getirdiği mal muayeneler neticesinde (itiraz muayenesi dahil) niteliklerine uygun bulunmaz ise ve niteliklerine uygun bulunmayanın yerine, normal veya cezalı süresi içerisinde yeni mal getirmemesi yada yerine 1 (Bir) defaya mahsus olarak getirilen malın da niteliklerine uygun bulunmaması (itiraz muayenesi dahil) halinde o gün hiç mal getirilmemiş (taahhüt ifa edilmemiş) sayılır. Yüklenicinin taahhüdünü ifa edememesi halinde sözleşme süresince her bir kısım için toplam 10 (on) defa olabilecektir. 10 (on) defayı geçmesi halinde 34. madde hükümleri uygulanacaktır. g) İdare, bölgeye plan dışı olarak gelebilecek yüzer unsurlar nedeni ile tebligatta belirtilen günler haricinde de ortaya çıkacak ihtiyaçların karşılanmasını talep edebilir, ancak bu durumda istenilen malların cins, miktar ve teslim edileceği günü teslim gününden en az 1 (bir) gün önceden yükleniciye yazılı, telefon veya belgegeçer ile bildirilecek, yüklenici de istenilen cins ve miktardaki yiyecek maddesini tebligatta belirtilen günde Ereğli İkmal Destek Komutanlığı Tevzi Ambarına teslim edecektir. ğ) Muayenenin icap ettirdiği numune alımında oluşacak noksanlıklar ve numune payı yükleniciye aittir. Bu maksatla yüklenici teslim edeceği mallara numune payını da ilave edecektir. h) İhtarlı sürede gecikme ile yapılacak teslimatlar, Muayene ve Kabul Komisyonunca Günlük Muayenelere Mahsus Deftere kaydedilecektir. ı) Mal/mallar yüklenici tarafından Ereğli İkmal Destek Komutanlığı Tevzi Ambarına teslim edilecek, nakliye, boşaltma, yükleme, istifleme yükleniciye ait olup, bu iş için ayrıca bir ücret ödenmeyecektir. 10.3.1.1. Cezalar ve Kesintiler a) Yüklenici malları saat 13.30-15.00 arasında veya eksik getirilirse % 1 (yüzdebir) tutarında ceza yüklenicinin ilk alacağından kesilecektir. Yüklenici malı saat 15.00’den sonra getiremez; getirir ise malı teslim alıp almamak idarenin yetkisindedir. b) Yüklenici tebliğ edilen malı teslim edilmesi gereken süre ve cezalı süre içerisinde HİÇ GETİRMEZ ise tebliğ edilen miktarın bedeli üzerinden % 10 ceza yüklenicinin ilk istihkakından kesilir. c) Yüklenicinin teslim ettiği malın Fiziksel Muayenesinde normal süre ve cezalı süre içerisinde RED edilmesi durumunda ise fiziksel muayenesinde RED edilen mal bedelinin % 10’u ceza olarak yüklenicinin ilk istihkakından kesilir. ç) Teslim süresi içerisinde getirilen malın/malların bir kısmının (bu oran tebliğ edilen miktarın % 10 unu geçemez) muayenede uygun bulunmaması halinde Yüklenici malını saat 12:00`a kadar değiştirebilir. Yüklenici malını değiştirmez ve uygun bulunan kısmın muayenede KABUL’ü yapılır ise Yüklenici “Eksik Mal” getirmiş kabul edilir. Yüklenici eksik mal getirir ise o günkü mal bedelinin % 1’i (yüzdebir) ceza olarak, yüklenicinin ilk istihkakından kesilecektir. d) RED edilen malın muayene sonucunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde bulunduğu yerden kaldırılması zorunludur. Bu süre içinde kaldırılmadığı takdirde, geçecek her gün için sözleşme tutarının 0,0002 (onbindeikisi) tutarında para cezası yüklenicinin ilk istihkakından kesilecektir. Ancak bu cezalı süre hiçbir şekilde ON (10) günü geçemez; geçtiği takdirde teslim yerindeki muhakemat müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Geçen süre içerisindeki malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden ya da evsafını kaybetmesi sonucu muhafazasına imkan kalmadığının fiziki muayeneyi yapan Muayene ve Kabul Komisyonunca belgelenmesi kaydıyla imha edilmesinden dolayı alıcı birlik sorumlu olmayacaktır. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye, depolama tahlil ve imha işlemleri ücretleri yürürlükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde yükleniciden tahsil edilir. e) Geç ve hiç mal getirmeme cezaları, idare tarafından düzenlenen tutanağa, niteliklerine uygun bulunmayan malın cezası ise Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığınca hazırlanan muayene raporuna istinaden Yüklenicinin idaredeki alacaklarından, alacağı yok ise Maliye Bakanlığı Saymanlık Veznelerine yatırılmak suretiyle yasal mevzuata uygun tahakkuk ettirilecektir. |
3- İhalenin
| a) Yapılacağı yer | : | KARADENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI KDZ.EREĞLİ/ZONGULDAK |
| b) Tarihi ve saati | : | 13.02.2014 - 14:00 |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
| İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı KARADENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI KDZ.EREĞLİ/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARADENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI KDZ.EREĞLİ/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
| Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
|---|---|---|
| PATATES 1. 01 Mart 2014-28 Şubat 2015 tarihleri arasında tebligatlara istinaden alım yapılacaktır. 2. Malzeme 15 Haziran 2012 tarih ve TEK.H.:06-13e numaralı şartnameye uygun olacaktır. 3. Patatesler TS-1222 T1 de belirtilen orta veya büyük boy sınıfından | 32.000 | KG |
| SOĞAN KURU 1. 01 Mart 2014-28 Şubat 2015 tarihleri arasında tebligatlara istinaden alım yapılacaktır. 2. Malzeme 3 Temmuz 2012 tarih ve TEK.H.:06-254a numaralı şartnameye uygun olacaktır. 3. Boyutu TS 796 da belirtilen büyük ve orta boydan olacaktır. 4. S | 15.000 | KG |
| LİMON 1. 01 Mart 2014-28 Şubat 2015 tarihleri arasında tebligatlara istinaden alım yapılacaktır. 2. Malzeme 28 Kasım 2012 tarih ve TEK.H.:06-37c numaralı şartnameye uygun olacaktır. 3. TS-34 de belirtilen limon türünden, herhangi bir çeşidinden olabilecek | 36.000 | AD |